建设工程合同管理考试试题及答案（07建设工程合同管理考试模拟试卷（二）（参考答案及详解））

本文目录

• 07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)
• 重庆大学网络教育学院 2010年9月课程考试工程建设合同管理 B 卷
• 07建设程合同管理考试模拟试卷(一)参考答案及详解
• 2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(六)3
• 2019年中级经济师考试试题每日一练（1.15）

07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)

07建设工程合同管理考试模拟试卷(二) 07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
    1.c
    解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
    2.d
    解题要点：p19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。(二)合同公证与鉴证的区别。1.合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。2.合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力。因此，选项c有强制执行力，选项d则没有强制执行力。
    p46一、解决合同争议的方法。选项a、b均属于解决合同争议的方法。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，而如果在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解则属于法定程序，有强制执行的法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行的法律效力。选项a是诉讼的结果，选项b是仲裁的结果，其二者均有强制执行效力。
    3.a
    解题要点：p6三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
    p7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，应由被代理人，即施工企业负责。答案为a。
    4.c
    解题要点：p8保证是指保证人与债权人的一种约定。    .
    5.a
    解题要点：p10关于抵押物的规定中：a属于抵押人依法有权处分的国有土地使用权.可
以抵押；b虽属于抵押人依法承包，但未提及是否经发包人同意，故不能视作抵押物；c属于依法被查封、扣押、监管的财产，不得抵押；d属于以公益为目的的设施，不得抵押。
    6.a
    解题要点：p14我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
    7.c
    解题要点：p24(二)合同形式的原则。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。可以认为，合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。本题没有特殊要求，可以认为双方的口头协议代表合同已经成立。
    p25(三)合同形式欠缺的法律后果。《合同法》规定合同形式的不要式原则的一个重要体
现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
    8.a
    解题要点：p27(一)要约。3.要约的撤回和撤销。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作。故b、c、d情形均不可撤销要约。a可以，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人即可。
    9.b
    解题要点：p29如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。
    10.d
    解题要点：p32依法成立的合同，自成立时生效。且该合同没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确约定，故合同价格即为2004年2月1日的市场价格每千克200元。
    p37(二)合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。同时，因逾期交货一个月，扣除违约金每千克10元，买方应以每千克190元向卖方付款。

重庆大学网络教育学院 2010年9月课程考试工程建设合同管理 B 卷

　　1. FIDIC合同条件规定,索赔事件发生后,承包商应当在（ ）天内,以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知. (本题分数：2 分。)
　　A、 28
　　B、 56
　　C、 70
　　D、 84
　　2. 合同法律关系的客体是指（ ） (本题分数：2 分。)
　　A、 合同的当事人
　　B、 合同双方的权利
　　C、 合同双方的义务
　　D、 合同的标的
　　3. 合同是平等主体的（ ）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议. (本题分数：2 分。)
　　A、 法人
　　B、 法人和其他组织
　　C、 自然人
　　D、 自然人、法人和其他组织
　　4. 支付工程款的前提是（ ）. (本题分数：2 分。)
　　A、 招标文件中写明的工程量
　　B、 施工合同中约定的工程量
　　C、 设计文件中标明的工程量
　　D、 核实确认已完的工程量
　　5. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（ ）. (本题分数：2 分。)
　　A、 不承担责任
　　B、 负全部责任
　　C、 承担连带责任
　　D、 按合同规定退还一定数量监理费
　　6. 根据我国施工许可证制度规定,因故不能按期开工的,应当申请延期,延期（ ） (本题分数：2 分。)
　　A、 以一次为限,且不得超过三个月
　　B、 以二次为限,每次不得超过三个月
　　C、 次数不限,每次不得超过三个月
　　D、 次数不限,中期限不得超过三个月
　　7. 我国监理工程师职业道德守则中包括（ ）. (本题分数：2 分。)
　　A、 未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作
　　B、 不得在报刊上刊登广告
　　C、 保护国家荣誉和利益
　　D、 不在设计单位兼职
　　8. 按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（ ）. (本题分数：2 分。)
　　A、 证施工噪音符合环保规定
　　B、 提供进度统计报表
　　C、 开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
　　D、 做好施工现场地下管线的保护
　　9. 无效合同从（ ）时起就没有法律效力. (本题分数：2 分。)
　　A、 被确认无效
　　B、 履行
　　C、 订立
　　D、 谈判
　　10. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以（ ）为准. (本题分数：2 分。)
　　A、 招标文件中的规定
　　B、 招标单位在会议上的口头解答
　　C、 发给投标单位的会议记录
　　D、 现场考察时招标单位的口头解释
　　二、简答题 （共6题、总分30分）
　　1. 试述合同的订立方式. (本题分数：5 分。)
　　答：采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立.
　　2. 简述风险的种类. (本题分数：5 分。)
　　答：从风险的来源性质划分主要有以下几种:（一）技术风险 （二）经济风险 （三）自然风险 （四）业主资信风险 （五）合同条款风险 （六）工程管理风险 （七）政治风险
　　3. 简述法人的概念及法人应具备的条件. (本题分数：5 分。)
　　答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织.法人应具备的条件:(一)依法成立.（二）有必要的财产和经费.（三）有自己的名称、组织机构和场所.（四）能够独立承担民事责任.
　　4. 简述施工合同管理的概念和目标. (本题分数：5 分。)
　　答：建设工程施工合同管理是指各级工商行政管理部门和其他有关主管部门以及合同当事人根据法律法规和自身的职责,对建设工程施工合同的订立和履行进行指导、监督、检查和管理.（一）政府行政管理部门对合同的管理（二）业主对合同的管理 （三）承包商对合同的管理
　　5. 简述建设工程招标投标的范围和方式. (本题分数：5 分。)
　　答：一、建设工程招投标的范围关于建设工程招标的范围,我国《招标投标法》（lj01）指出,凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标.（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目.（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目.（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目.二、建设工程招投标的方式建设工程的招标方式包扩公开招标、邀请招标.
　　6. 简述工程勘察的主要内容及任务. (本题分数：5 分。)
　　答：工程勘察的主要内容为工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察.勘察的任务是查明工程项目建设地点的地形地貌、地层土壤岩性、地质构造、水文条件等自然地质条件资料,作出鉴定和综合评价,为建设项目的选址（线）、工程设计和施工提供科学可靠的依据.
　　Top
　　三、案例分析题 （共1题、总分10分）
　　1. 案例:
　　某工程项目,业主与监理单位签订了施工阶段监理合同,与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定:设备由业主供应,其它建筑材料由承包方采购。施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购了一批钢材,钢材运抵施工现场后,监理工程师进行了检验,检验中监理工程师发现该批材料承包方未能提交产品合格证、质量保证书和材质化验单,且这批材料外观质量不好。业主经与设计单位商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品,并向承包方推荐厂家,承包方与生产厂家签订了购货合同,厂家将石料按合同采购量送达现场,进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求,监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换,厂家要求承包方支付退货运费,承包方不同意支付,厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
　　（1）业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？
　　（2）监理工程师进行现场检查,对不符合要求的石料通知不许使用是否合理？为什么？
　　（3）承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？
　　（4）厂家要求承包方支付退货运费,业主代扣退货运费款是否合理？为什么？
　　（5）石料退货的经济损失应由谁负担？为什么？
　　（6）对上述钢材质量问题监理工程师应如何处理？为什么？ (本题分数：10 分。)
　　Top
　　四、论述题 （共4题、总分40分）
　　1. 试述工程建设监理程序和原则. (本题分数：10 分。)
　　答：（一）工程建设监理程序1、编制工程建设监理规划.监理规划是监理人为履行监理合同所约定的职责,结合工程建设的具体情况所编制的用以开展项目监理工作的指导性文件.其主要内容包括:工程概况;监理范围和目标;围绕投资、质量、进度控制三大目标所制定监理措施;监理机构的组成人员及其分工;监理工作制度.2、编制工程建设监理细则.监理细则是指由监理人针对项目的具体情况制定的具有可操作性的业务文件.在这份文件中应明确具体的工作内容和职责.3、按照工程建设监理细则开展监理工作.4、参与工程竣工初步验收,签署工程建设监理意见.5、监理业务完成后,向业主提交工程建设监理档案资料,收取相应费用.（二）工程建设监理原则1、公正性原则 2、及时迅速原则3、协商一致原则4、诚实信用原则
　　2. 试述投标决策的概念及影响因素. (本题分数：10 分。)
　　答:投标决策的概念包括以下几方面内容:一，针对项目招标是投标，或是不投标；二，倘若去投标，是投什么性质的标；三，投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和技巧。投标决策的正确与否，关系到能否中标和中标后的效益；关系到施工企业的发展前景和职工的经济利益。影响决策投标的因素有以下几方面内容: （一）业主和监理工程师的情况业主的合法地位、支付能力、履约信誉；监理工程师处理问题的公正性、合理性等，也是投标决策的影响因素。（二）竞争对手和竞争形势的分析是否投标，应注意竞争对手的实力、优势及投标环境的优劣情况。（三）法律、法规的情况对于国内工程承包，自然适用本国的法律和法规。而且，其法制环境基本相同。(四).风险问题。总之投标与否，影响的因素很多，需要投标人广泛、深入地调查研究，系统地积累资料，并作出全面的分析，才能使投标作出正确决策。决定投标与否，更重要的是它的效益性。投标人应对承包工程的成本、利润进行预测和分析，以供投标决策之用。
　　3. 试述合同的类型. (本题分数：10 分。)
　　答：从承包工程的计价方式划分,一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同.（一）总价合同总价合同是指在合同中确定一个完成项目的总价,承包人据此完成项目全部内容的合同.总价合同有以下三种形式:1、固定总价合同固定总价合同是指承包商以初步设计的图纸（或施工设计图）为基础,报一个合同总价,在图纸及工程要求不变的情况下,其合同总价固定不变.2、调值总价合同调值总价合同基本同固定总价合同一样,所不同的是在合同中规定了由于通货膨胀引起的工料成本增加到某一规定的限度时,合同总价应作相应的调整.3、固定工程量总价合同固定工程量总价合同要求投标者在报价时,根据图纸列出工程量清单和相应的费率为基础计算出的合同总价,据之以签订合同.（二）单价合同单价合同是指承包人在投标时,按招标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型.单价合同有以下三种形式:1、估计工程量单价合同2、纯单价合同3、按总价投标和定标,按单价结算工程价款（三）成本加酬金合同成本加酬金合同,又称成本补偿合同,是指由业主向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型.一般分为以下几种形式:1、成本加固定百分比酬金确定的合同价2、成本加固定金额确定的合同价3、成本加浮动酬金的合同价4、目标成本加奖罚的合同价
　　4. 试述建设工程承包中转包的主要表现形式 (本题分数：10 分。)
　　答：转包是指承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者 将其承包的全部建设工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位承包的行为.转包的表现形式 (一) 承包单位承接工程后,将所承包的工程全部转包. (二) 承包单位承接工程后,将全部工程肢解后以分包的名义转包.(三) 承包单位层层转包. (四) 分包单位对分包的工程又全部转包 (五) 在发承包过程中,强行指定不合格的承包单位承包,也是造成转包的重要原因.

07建设程合同管理考试模拟试卷(一)参考答案及详解

建设程合同管理考试模拟试卷(一)
    07 建设程合同管理考试模拟试卷(一)
    ( 参考答案及详解)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
    1.a
    解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
    2.c
    解题要点：pio关于抵押物的规定中：a土地所有权不得抵押；b虽属于抵押人依法承包，但未经发包人同意，故不能视作抵押物；c可以抵押；d属于所有权、使用权不明或有争议的财产，不得抵押。
    3.b
    解题要点：p11(五)定金。定金，是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。
    4.c
    解题要点：p1l三、保证在建设工程中的作用。在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。
    5.a
    解题要点：p14 2.投保人与被保险人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建筑工程一切险。
    6.a
    解题要点：p25(四)合同的内容。2.标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。
    7.c
    解题要点：p29(四)合同的成立。1.不要式合同的成立。一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。
    8.a
    解题要点：p29(四)合同的成立。2.要式合同的成立。如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
    p11(五)定金。定金合同从实际交付定金之日生效。
    9.c
    解题要点：p30五、缔约过失责任。(二)缔约过失责任的构成。3.合同尚未成立。这是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。
    10.c
    解题要点：p34～p35(四)无效合同的法律后果。2。赔偿损失。合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题中甲方是主要过错方，承担75 9/6的过错，则应承担75％的损失，即1.5万元，乙方承担o.5万元的损失。所以甲方应给乙方o.5万元以弥补乙方的损失。故正确答案为c。
    11.c
    解题要点：p35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同(选项
  c)；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为c。
 p34 1.无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同(选项a)；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项b)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同(选项d)。选项a、b、d均属于无效合同的范畴。
    12.c
    解题要点：p37合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克480元，另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克440元，则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款，平均后即每千克460元。
    13.b   
    解题要点：p38后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后，采购方再付款结算)，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定，采购方有权拒绝付款。
    14.d
    解题要点：p39(四)合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
    15.a
    解题要点：p46(五)定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。
    16.d
    解题要点：p47～p48(三)仲裁协议。在仲裁协议的3项内容中，选定的伊裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。
    17.d
    解题要点：p49(六)申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
    18.c
    解题要点：p52～p53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。
    19.c
    解题要点：p54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。故答案应为c。
    20.a
    解题要点：p55三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多，一般要设置资格预审程序；邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时问。
    p61图3—1示出公开招标程序，邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为a。

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(六)3

41.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。
a.工程师已拒绝索赔要求
b.承包人需提交现场记录和补充证据资料
c.承包人的索赔要求已成立
d.需等待发包人批准
42.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
a.地基基础工程 b.屋面防水工程
c.设备安装工程 d.排水管道工程
43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。
a.提取全部材料，按实际交付数量付款
b.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
c.拒绝提前提货，拒付货款
d.提取全部材料，按订购数量付款
44.依据fidic《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当( )。
a.在首次支付工程进度款时起扣
b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
d.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
45.某采用fidic《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。
a.4月15日 b.5月1日
c.5月15日 d.5月18日
46.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
a.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
b.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
c.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
d.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
47.施工过程中，当工程师接到承包人提交的索赔报告后，应及时进行审查，作出决定。按索赔的处理方式分类，应称为( )。
a.合同中明示的索赔 b.合同中默示的索赔
c.单项索赔 d.总索赔
48.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。
a.业主 b.工程师
c.设备生产厂 d.设备供货商
49.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。
a.监理单位 b.总监理工程师
c.监理单位的法定代表人 d.具体的监理人员
50.依据fidic《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
a.延误移交施工现场
b.设计图错误返工
c.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
d.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

2019年中级经济师考试试题每日一练（1.15）

　　多选题

　　现实的劳动力市场上存在各种各样的阻碍甚至阻止劳动力市场均衡实现的因素有（）。

　　A、企业不一定必须支付市场通行工资率

　　B、企业在招聘和解雇劳动力的过程中都要花费成本

　　C、劳动力不可能零成本的自由流动

　　D、企业的解雇行为没产生内在和外在的制约，解雇员工是一件可以一蹴而就的零成本交易

　　E、劳动者对工资率的反应敏感度

　　【答案】

　　ABCE

　　【解析】

　　本题考查劳动力市场的非均衡。D选项的表述是不符合现实情况的，现实中，雇用和解雇劳动力的过程都是需要耗费成本的。

　　 中级经济师《基础知识》每日一练：生产要素的需求（1.15）

　　多选题

　　关于完全竞争企业的要素需求曲线和要素供给曲线的说法，正确的是（）。

　　A、生产者的边际收益产品线及边际产品价值线与要素需求曲线重合

　　B、生产者的边际要素成本曲线及平均要素成本曲线与要素需求曲线重合

　　C、生产者的边际要素成本曲线与供给曲线重合

　　D、生产者的要素需求曲线是向右下方倾斜的曲线

　　E、生产者的要素供给曲线为水平线

　　【答案】

　　ACDE

　　【解析】

　　本题考查完全竞争生产者对生产要素的需求。生产者的边际要素成本曲线及平均要素成本曲线与要素供给曲线重合，即MFC＝AFC＝W1，选项B错误。

　　 中级经济师《工商》每日一练：技术创新战略（1.15）

　　多选题

　　关于技术战略和技术跟随战略的说法，正确的有（）。

　　A、技术战略以自主开发为主

　　B、技术跟随战略的技术开发重点是工艺技术

　　C、技术战略的市场开发重点开拓新市场

　　D、技术跟随战略的投资重点是技术开发

　　E、技术战略的风险大，投资大

　　【答案】

　　ABCE

　　【解析】

　　本题考查技术创新战略选择的相关内容。技术战略投资重点是技术开发、市场开发，技术跟随战略投资重点是生产、销售。所以，D选项错误。

　　 中级经济师《财政税收》每日一练：现代税收原则（1.15）

　　单选题

　　一个较好的税收制度，应当选择税源广大、收入稳定的征收对象，而且征收阻力较小，便于把应收的税收更好地收上来。这体现了税收的（）原则。

　　A、弹性

　　B、配置

　　C、普遍

　　D、充裕

　　【答案】

　　D

　　【解析】

　　本题考查现代税收原则。充裕原则是对税收作为财政收入形式的必然要求。一个较好的税收制度，应当选择税源广大、收入稳定的征收对象，而且征收阻力较小，便于把应收的税收更好地收上来。

　　 中级经济师《房地产》每日一练：资产负债表（1.15）

　　多选题

　　当房地产开发企业开发或投资一个新的房地产开发项目时，通常需要编制资产负债表，以计算（）等反映企业财务状况和清偿能力的指标。

　　A、总投资收益率

　　B、资产负债率

　　C、流动比率

　　D、速动比率

　　E、资本金利润率

　　【答案】

　　BCD

　　【解析】

　　本题考查资产负债表。当房地产开发企业开发或投资一个新的房地产开发项目时，通常需要编制资产负债表，以计算资产负债率、流动比率、速动比率等反映企业财务状况和清偿能力的指标。

　　 中级经济师《金融》每日一练：第四市场（1.15）

　　单选题

　　投资者完全绕过证券商，自己相互之间直接进行证券交易而形成的市场是（）。

　　A、柜台市场

　　B、场内市场

　　C、第三市场

　　D、第四市场

　　【答案】

　　D

　　【解析】

　　本题考查第四市场的概念。第四市场是指投资者完全绕过证券商，自己相互之间直接进行证券交易而形成的市场。

　　 中级经济师《商业》每日一练：赫夫模型（1.15）

　　单选题

　　赫夫模型是由美国加利福尼亚大学的经济学教授戴维·赫夫于（）提出来的。

　　A、1961年

　　B、1962年

　　C、1963年

　　D、1964年

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本题考查赫夫模型。赫夫模型是由美国加利福尼亚大学的经济学教授戴维·赫夫于1963年提出来的。

　　 中级经济师《运输公路》每日一练：航空运输的优点（1.15）

　　单选题

　　航空运输的优点不包括（）。

　　A、机动性大

　　B、舒适安全

　　C、载质量大，成本低

　　D、基本建设周期短

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本题考查航空运输的优点。其优点包括：速度快；机动性大；舒适安全；建设周期短、投资少，只需要有飞机和机场。航空运输成本比较高。

　　 中级经济师《建筑》每日一练：建设工程合同管理（1.15）

　　多选题

　　建设工程合同管理的特点是（）。

　　A、合同风险大

　　B、工程合同变动较为频繁

　　C、工程管理工作极为复杂

　　D、工程价值量大，合同价格高

　　E、建设工程项目的完成是一个短暂的过程

　　【答案】

　　ABCD

　　【解析】

　　本题考查建设工程合同管理的特点。建设工程合同管理的特点是：（1）建设工程项目的完成是一个渐进的过程；（2）由于工程价值量大，合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大；（3）工程合同变动较为频繁；（4）工程管理工作极为复杂；（5）合同风险大